2018-11-22 00:00:00 來(lái)源: 點(diǎn)擊:1818 喜歡:0
1建設工程施工合同效力的認定1、未取得建設審批手續的施工合同的效力如何認定?
發(fā)包人就尚未取得建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證等行政審批手續的工程,與承包人簽訂的建設工程施工合同無(wú)效。但在一審法庭辯論終結前發(fā)包人取得相應審批手續或者經(jīng)主管部門(mén)批準建設的,應當認定合同有效。
發(fā)包人未取得建筑工程施工許可證的,不影響施工合同的效力。
2、《最高人民法院關(guān)于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《解釋》)第一條第(二)項規定的“沒(méi)有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義”承攬建設工程(即“掛靠”)具體包括哪些情形?
具有下列情形之一的,應當認定為《解釋》規定的“掛靠”行為:
(1)不具有從事建筑活動(dòng)主體資格的個(gè)人、合伙組織或企業(yè)以具備從事建筑活動(dòng)資格的建筑施工企業(yè)的名義承攬工程;
(2)資質(zhì)等級低的建筑施工企業(yè)以資質(zhì)等級高的建筑施工企業(yè)的名義承攬工程;
(3)不具有施工總承包資質(zhì)的建筑施工企業(yè)以具有施工總承包資質(zhì)的建筑施工企業(yè)的名義承攬工程;
(4)有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)通過(guò)名義上的聯(lián)營(yíng)、合作、內部承包等其他方式變相允許他人以本企業(yè)的名義承攬工程。
3、如何認定是否屬于必須招標的建設工程?
《解釋》第一條第(三)項規定的“必須進(jìn)行招標”的建設工程的認定應當依據《中華人民共和國招標投標法》第三條的規定、《中華人民共和國招標投標法實(shí)施條例》和原國家發(fā)展計劃委員會(huì )《工程建設項目招標范圍和規模標準規定》的相關(guān)規定予以確定。法律、行政法規有新規定的,適用其新規定。
4、勞務(wù)分包合同的效力如何認定?
同時(shí)符合下列情形的,所簽訂的勞務(wù)分包合同有效:
(1)勞務(wù)作業(yè)承包人取得相應的勞務(wù)分包企業(yè)資質(zhì)等級標準;
(2)分包作業(yè)的范圍是建設工程中的勞務(wù)作業(yè)(包括木工、砌筑、抹灰、石制作、油漆、鋼筋、混凝土、腳手架、模板、焊接、水暖、鈑金、架線(xiàn));
(3)承包方式為提供勞務(wù)及小型機具和輔料。
合同約定勞務(wù)作業(yè)承包人負責與工程有關(guān)的大型機械、周轉性材料租賃和主要材料、設備采購等內容的,不屬于勞務(wù)分包。
5、如何認定建筑企業(yè)的內部承包行為?
建設工程施工合同的承包人將其承包的全部或部分工程交由其下屬的分支機構或在冊的項目經(jīng)理等企業(yè)職工個(gè)人承包施工,承包人對工程施工過(guò)程及質(zhì)量進(jìn)行管理,對外承擔施工合同權利義務(wù)的,屬于企業(yè)內部承包行為;發(fā)包人以?xún)炔砍邪巳狈κ┕べY質(zhì)為由主張施工合同無(wú)效的,不予支持。
6、小型建筑工程及農民低層住宅施工合同、家庭住宅室內裝飾裝修合同的效力如何認定?
施工人簽訂合同承建小型建筑工程或兩層以下(含兩層)農民住宅,或者進(jìn)行家庭住宅室內裝飾裝修,當事人僅以施工人缺乏相應資質(zhì)為由,主張合同無(wú)效的,一般不予支持。對于當事人確實(shí)違反企業(yè)資質(zhì)管理規定承攬工程的,可以建議有關(guān)行政主管部門(mén)予以處理。
前述合同對質(zhì)量標準有約定的,依照其約定,沒(méi)有約定的,依照通常標準或符合合同目的的特定標準予以確定。當事人有其他爭議的,原則上可以參照本解答的相關(guān)內容處理。
7、當事人在訴訟前已就工程價(jià)款的結算達成協(xié)議,一方要求重新結算的,如何處理?
當事人在訴訟前已就工程價(jià)款的結算達成協(xié)議,一方在訴訟中要求重新結算的,不予支持,但結算協(xié)議被法院或仲裁機構認定為無(wú)效或撤銷(xiāo)的除外。
建設工程施工合同無(wú)效,但工程經(jīng)竣工驗收合格,當事人一方以施工合同無(wú)效為由要求確認結算協(xié)議無(wú)效的,不予支持。
8、承包人項目經(jīng)理在合同履行過(guò)程中所施行為的效力如何認定?
施工合同履行過(guò)程中,承包人的項目經(jīng)理以承包人名義在結算報告、簽證文件上簽字確認、加蓋項目部章或者收取工程款、接受發(fā)包人供材等行為,原則上應當認定為職務(wù)行為或表見(jiàn)代理行為,對承包人具有約束力,但施工合同另有約定或承包人有證據證明相對方知道或應當知道項目經(jīng)理沒(méi)有代理權的除外。
9、當事人工作人員簽證確認的效力如何認定?
當事人在施工合同中就有權對工程量和價(jià)款洽商變更等材料進(jìn)行簽證確認的具體人員有明確約定的,依照其約定,除法定代表人外,其他人員所作的簽證確認對當事人不具有約束力,但相對方有理由相信該簽證人員有代理權的除外;沒(méi)有約定或約定不明,當事人工作人員所作的簽證確認是其職務(wù)行為的,對該當事人具有約束力,但該當事人有證據證明相對方知道或應當知道該簽證人員沒(méi)有代理權的除外。
10、工程監理人員在簽證文件上簽字確認的效力如何認定?
工程監理人員在監理過(guò)程中簽字確認的簽證文件,涉及工程量、工期及工程質(zhì)量等事實(shí)的,原則上對發(fā)包人具有約束力,涉及工程價(jià)款洽商變更等經(jīng)濟決策的,原則上對發(fā)包人不具有約束力,但施工合同對監理人員的授權另有約定的除外。
11、固定總價(jià)合同履行中,當事人以工程發(fā)生設計變更為由要求對工程價(jià)款予以調整的,如何處理?
建設工程施工合同約定工程價(jià)款實(shí)行固定總價(jià)結算,在實(shí)際履行過(guò)程中,因工程發(fā)生設計變更等原因導致實(shí)際工程量增減,當事人要求對工程價(jià)款予以調整的,應當嚴格掌握,合同對工程價(jià)款調整有約定的,依照其約定;沒(méi)有約定或約定不明的,可以參照合同約定標準對工程量增減部分予以單獨結算,無(wú)法參照約定標準結算的,可以參照施工地建設行政主管部門(mén)發(fā)布的計價(jià)方法或者計價(jià)標準結算。
主張工程價(jià)款調整的當事人應當對合同約定施工的具體范圍、實(shí)際工程量增減的原因、數量等事實(shí)承擔舉證責任。
12、固定價(jià)合同履行過(guò)程中,主要建筑材料價(jià)格發(fā)生重大變化,當事人要求對工程價(jià)款予以調整的,如何處理?
建設工程施工合同約定工程價(jià)款實(shí)行固定價(jià)結算,在實(shí)際履行過(guò)程中,鋼材、木材、水泥、混凝土等對工程造價(jià)影響較大的主要建筑材料價(jià)格發(fā)生重大變化,超出了正常市場(chǎng)風(fēng)險的范圍,合同對建材價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險負擔有約定的,原則上依照其約定處理;沒(méi)有約定或約定不明,該當事人要求調整工程價(jià)款的,可在市場(chǎng)風(fēng)險范圍和幅度之外酌情予以支持;具體數額可以委托鑒定機構參照施工地建設行政主管部門(mén)關(guān)于處理建材差價(jià)問(wèn)題的意見(jiàn)予以確定。
因一方當事人原因導致工期延誤或建筑材料供應時(shí)間延誤的,在此期間的建材差價(jià)部分工程款,由過(guò)錯方予以承擔。
13、固定總價(jià)合同履行中,承包人未完成工程施工的,工程價(jià)款如何確定?
建設工程施工合同約定工程價(jià)款實(shí)行固定總價(jià)結算,承包人未完成工程施工,其要求發(fā)包人支付工程款,經(jīng)審查承包人已施工的工程質(zhì)量合格的,可以采用“按比例折算”的方式,即由鑒定機構在相應同一取費標準下分別計算出已完工程部分的價(jià)款和整個(gè)合同約定工程的總價(jià)款,兩者對比計算出相應系數,再用合同約定的固定價(jià)乘以該系數確定發(fā)包人應付的工程款。
當事人就已完工程的工程量存在爭議的,應當根據雙方在撤場(chǎng)交接時(shí)簽訂的會(huì )議紀要、交接記錄以及監理材料、后續施工資料等文件予以確定;不能確定的,應根據工程撤場(chǎng)時(shí)未能辦理交接及工程未能完工的原因等因素合理分配舉證責任。
14、承包人依據《解釋》第二十條的規定要求按照竣工結算文件結算工程價(jià)款的,如何處理?
建設工程施工合同約定發(fā)包人應在收到承包人提交的竣工結算文件后一定期限內予以答復,但未明確約定逾期不答復即視為認可竣工結算文件,承包人依據《解釋》第二十條的規定要求按照竣工結算文件結算工程價(jià)款的,不予支持。
建設工程施工合同對此未作明確約定,承包人僅以原建設部《建筑工程施工發(fā)包與承包計價(jià)管理辦法》第十六條的規定,或者《建設工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)通用條款第33.3條的約定為依據,要求按照竣工結算文件結算工程價(jià)款的,不予支持。
15、“黑白合同”中如何結算工程價(jià)款?
法律、行政法規規定必須進(jìn)行招標的建設工程,或者未規定必須進(jìn)行招標的建設工程,但依法經(jīng)過(guò)招標投標程序并進(jìn)行了備案,當事人實(shí)際履行的施工合同與備案的中標合同實(shí)質(zhì)性?xún)热莶灰恢碌?,應當以備案的中標合同作為結算工程價(jià)款的依據。
法律、行政法規規定不是必須進(jìn)行招標的建設工程,實(shí)際也未依法進(jìn)行招投標,當事人將簽訂的建設工程施工合同在當地建設行政管理部門(mén)進(jìn)行了備案,備案的合同與實(shí)際履行的合同實(shí)質(zhì)性?xún)热莶灰恢碌?,應當以當事人?shí)際履行的合同作為結算工程價(jià)款的依據。
備案的中標合同與當事人實(shí)際履行的施工合同均因違反法律、行政法規的強制性規定被認定為無(wú)效的,可以參照當事人實(shí)際履行的合同結算工程價(jià)款。
16、“黑白合同”中如何認定實(shí)質(zhì)性?xún)热葑兏?/span>
招投標雙方在同一工程范圍下另行簽訂的變更工程價(jià)款、計價(jià)方式、施工工期、質(zhì)量標準等中標結果的協(xié)議,應當認定為《解釋》第二十一條規定的實(shí)質(zhì)性?xún)热葑兏?。中標人作出的以明顯高于市場(chǎng)價(jià)格購買(mǎi)承建房產(chǎn)、無(wú)償建設住房配套設施、讓利、向建設方捐款等承諾,亦應認定為變更中標合同的實(shí)質(zhì)性?xún)热荨?/span>
備案的中標合同實(shí)際履行過(guò)程中,工程因設計變更、規劃調整等客觀(guān)原因導致工程量增減、質(zhì)量標準或施工工期發(fā)生變化,當事人簽訂補充協(xié)議、會(huì )談紀要等書(shū)面文件對中標合同的實(shí)質(zhì)性?xún)热葸M(jìn)行變更和補充的,屬于正常的合同變更,應以上述文件作為確定當事人權利義務(wù)的依據。
17、無(wú)效建設工程施工合同中的工程價(jià)款如何確定?
建設工程施工合同無(wú)效,但工程經(jīng)竣工驗收合格,當事人任何一方依據《解釋》第二條的規定要求參照合同約定支付工程折價(jià)補償款的,應予支持。承包人要求發(fā)包人按中國人民銀行同期貸款利率支付欠付工程款利息的,應予支持。發(fā)包人以合同無(wú)效為由要求扣除工程折價(jià)補償款中所含利潤的,不予支持。
18、《解釋》中“實(shí)際施工人”的范圍如何確定?
《解釋》中的“實(shí)際施工人”是指無(wú)效建設工程施工合同的承包人,即違法的專(zhuān)業(yè)工程分包和勞務(wù)作業(yè)分包合同的承包人、轉承包人、借用資質(zhì)的施工人(掛靠施工人);建設工程經(jīng)數次轉包的,實(shí)際施工人應當是最終實(shí)際投入資金、材料和勞力進(jìn)行工程施工的法人、非法人企業(yè)、個(gè)人合伙、包工頭等民事主體。法院應當嚴格實(shí)際施工人的認定標準,不得隨意擴大《解釋》第二十六條第二款的適用范圍。對于不屬于前述范圍的當事人依據該規定以發(fā)包人為被告主張欠付工程款的,應當不予受理,已經(jīng)受理的,應當裁定駁回起訴。
建筑工人追索欠付工資或勞務(wù)報酬的,按照工資支付的相關(guān)法律、法規規定及《北京市高級人民法院關(guān)于依法快速處理建設領(lǐng)域拖欠農民工工資相關(guān)案件的意見(jiàn)》妥善處理。
19、違法分包合同、轉包合同的實(shí)際施工人主張欠付工程款的,訴訟主體如何確定?發(fā)包人的責任如何承擔?
實(shí)際施工人以違法分包人、轉包人為被告要求支付工程款的,法院不得依職權追加發(fā)包人為共同被告;實(shí)際施工人以發(fā)包人為被告要求支付工程款的,應當追加違法分包人或轉包人作為共同被告參加訴訟,發(fā)包人在其欠付違法分包人或轉包人工程款范圍內承擔連帶責任。發(fā)包人以其未欠付工程款為由提出抗辯的,應當對此承擔舉證責任。
20、不具有資質(zhì)的掛靠施工人主張欠付工程款的,如何處理?掛靠人又將工程分包、轉包給他人施工,施工人主張欠付工程款的,如何處理?
不具有資質(zhì)的實(shí)際施工人(掛靠施工人)掛靠有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)(被掛靠人),并以該企業(yè)的名義簽訂建設工程施工合同,被掛靠人怠于主張工程款債權的,掛靠施工人可以以自己名義起訴要求發(fā)包人支付工程款,法院原則上應當追加被掛靠人為訴訟當事人,發(fā)包人在欠付工程款范圍內承擔給付責任。因履行施工合同產(chǎn)生的債務(wù),被掛靠人與掛靠施工人應當承擔連帶責任。
掛靠人承攬工程后,以被掛靠人名義將工程分包、轉包給他人施工,施工人主張欠付工程款的,按照《北京市高級人民法院審理民商事案件若干問(wèn)題的解答之五》第四十七條規定處理。
21、發(fā)包人主張將其已向合法分包人、實(shí)際施工人支付的工程款予以抵扣的,如何處理?
承包人依據建設工程施工合同要求發(fā)包人支付工程款,發(fā)包人主張將其已向合法分包人、實(shí)際施工人支付的工程款予以抵扣的,不予支持,但當事人另有約定、生效判決、仲裁裁決予以確認或發(fā)包人有證據證明其有正當理由向合法分包人、實(shí)際施工人支付的除外。
22、分包合同中約定總包人收到發(fā)包人支付工程款后再向分包人支付的條款的效力如何認定?
分包合同中約定待總包人與發(fā)包人進(jìn)行結算且發(fā)包人支付工程款后,總包人再向分包人支付工程款的,該約定有效。因總包人拖延結算或怠于行使其到期債權致使分包人不能及時(shí)取得工程款,分包人要求總包人支付欠付工程款的,應予支持??偘藢τ谄渑c發(fā)包人之間的結算情況以及發(fā)包人支付工程款的事實(shí)負有舉證責任。
23、發(fā)包人以工程未驗收或承包人未移交工程竣工資料為由拒絕支付工程款的,如何處理?
建設工程施工合同約定工程竣工驗收合格后再支付工程款,發(fā)包人收到承包人提交的工程竣工驗收資料后,無(wú)正當理由在合同約定期限或合理期限內未組織竣工驗收,其又以工程未驗收為由拒絕支付工程款的,不予支持。
發(fā)包人以承包人未移交工程竣工資料為由拒絕支付工程款的,不予支持,但合同另有約定的除外。
24、當事人就工程款結算達成一致后又主張索賠的,如何處理?
結算協(xié)議生效后,承包人依據協(xié)議要求支付工程款,發(fā)包人以因承包人原因導致工程存在質(zhì)量問(wèn)題或逾期竣工為由,要求拒付、減付工程款或賠償損失的,不予支持,但結算協(xié)議另有約定的除外。當事人簽訂結算協(xié)議不影響承包人依據約定或法律、行政法規規定承擔質(zhì)量保修責任。結算協(xié)議生效后,承包人以因發(fā)包人原因導致工程延期為由,要求賠償停工、窩工等損失的,不予支持,但結算協(xié)議另有約定的除外。
25、工程開(kāi)竣工日期如何確定?
建設工程施工合同實(shí)際開(kāi)工日期的確定,一般以開(kāi)工通知載明的開(kāi)工時(shí)間為依據;因發(fā)包人原因導致開(kāi)工通知發(fā)出時(shí)開(kāi)工條件尚不具備的,以開(kāi)工條件具備的時(shí)間確定開(kāi)工日期;因承包方原因導致實(shí)際開(kāi)工時(shí)間推遲的,以開(kāi)工通知載明的時(shí)間為開(kāi)工日期;承包人在開(kāi)工通知發(fā)出前已經(jīng)實(shí)際進(jìn)場(chǎng)施工的,以實(shí)際開(kāi)工時(shí)間為開(kāi)工日期;既無(wú)開(kāi)工通知也無(wú)其他相關(guān)證據能證明實(shí)際開(kāi)工日期的,以施工合同約定的開(kāi)工時(shí)間為開(kāi)工日期。
發(fā)包人、承包人、設計和監理單位四方在工程竣工驗收單上簽字確認的時(shí)間,可以視為《解釋》第十四條第(一)項規定的竣工日期,但當事人有相反證據足以推翻的除外。
26、工期順延如何認定?
因發(fā)包人拖欠工程預付款、進(jìn)度款、遲延提供施工圖紙、場(chǎng)地及原材料、變更設計等行為導致工程延誤,合同明確約定順延工期應當經(jīng)發(fā)包人簽證確認,經(jīng)審查承包人雖未取得工期順延的簽證確認,但其舉證證明在合同約定的辦理期限內向發(fā)包人主張過(guò)工期順延,或者發(fā)包人的上述行為確實(shí)嚴重影響施工進(jìn)度的,對承包人順延相應工期的主張,可予支持。
27、施工合同約定的工程質(zhì)量標準與國家強制性標準不一致的是否有效?
建設工程施工合同中約定的建設工程質(zhì)量標準低于國家規定的工程質(zhì)量強制性安全標準的,該約定無(wú)效;合同約定的質(zhì)量標準高于國家規定的強制性標準的,應當認定該約定有效。
28、發(fā)包人主張工程質(zhì)量不符合合同約定的,應按反訴還是抗辯處理?
承包人要求支付工程款,發(fā)包人主張工程質(zhì)量不符合合同約定給其造成損害的,應按以下情形分別處理:
(1)建設工程已經(jīng)竣工驗收合格,或雖未經(jīng)竣工驗收,但發(fā)包人已實(shí)際使用,工程存在的質(zhì)量問(wèn)題一般應屬于工程質(zhì)量保修的范圍,發(fā)包人以此為由要求拒付或減付工程款的,對其質(zhì)量抗辯不予支持,但確因承包人原因導致工程的地基基礎工程或主體結構質(zhì)量不合格的除外;發(fā)包人反訴或另行起訴要求承包人承擔保修責任或者賠償修復費用等實(shí)際損失的,按建設工程保修的相關(guān)規定處理。
(2)工程尚未進(jìn)行竣工驗收且未交付使用,發(fā)包人以工程質(zhì)量不符合合同約定為由要求拒付或減付工程款的,可以按抗辯處理;發(fā)包人要求承包人支付違約金或者賠償修理、返工或改建的合理費用等損失的,應告知其提起反訴或另行起訴。
(3)發(fā)包人要求承包人賠償因工程質(zhì)量不符合合同約定而造成的其他財產(chǎn)或者人身?yè)p害的,應告知其提起反訴或另行起訴。
29、如何認定承包人對建設工程質(zhì)量缺陷存在過(guò)錯?
承包人具有下列情形之一的,應當認定其對建設工程質(zhì)量缺陷存在過(guò)錯:
(1)承包人明知發(fā)包人提供的設計圖紙、指令存在問(wèn)題或者在施工過(guò)程中發(fā)現問(wèn)題,而沒(méi)有及時(shí)提出意見(jiàn)和建議并繼續施工的;
(2)承包人對發(fā)包人提供或指定購買(mǎi)的建筑材料、建筑構配件、設備等沒(méi)有進(jìn)行必要的檢驗或經(jīng)檢驗不合格仍然使用的;
(3)對發(fā)包人提出的違反法律法規和建筑工程質(zhì)量、安全標準,降低工程質(zhì)量的要求,承包人不予拒絕而進(jìn)行施工的。
前述情形下,因工程質(zhì)量存在缺陷造成第三人損失的,由發(fā)包人與承包人承擔連帶責任。
30、發(fā)包人以工程質(zhì)量不符合合同約定為由,要求承包人承擔修復費用的,如何處理?
因承包人原因致使工程質(zhì)量不符合合同約定,承包人拒絕修復、在合理期限內不能修復或者發(fā)包人有正當理由拒絕承包人修復,發(fā)包人另行委托他人修復后要求承包人承擔合理修復費用的,應予支持。
發(fā)包人未通知承包人或無(wú)正當理由拒絕由承包人修復,并另行委托他人修復的,承包人承擔的修復費用以由其自行修復所需的合理費用為限。
31、施工合同約定工程保修期限低于法定最低期限的條款是否有效?承包人要求返還質(zhì)量保修金的,如何處理?
建設工程施工合同中約定正常使用條件下工程的保修期限低于法律、行政法規規定的最低期限的,該約定無(wú)效。
當事人就工程質(zhì)量保修金返還期限有約定的,依照其約定,但不影響承包人在保修期限內承擔質(zhì)量保修責任;沒(méi)有約定或約定不明的,工程質(zhì)量保修金返還期限為工程竣工驗收合格之日起二十四個(gè)月。
建設工程施工合同無(wú)效,但工程經(jīng)竣工驗收合格并交付發(fā)包人使用的,承包人應依據法律、行政法規的規定承擔質(zhì)量保修責任。發(fā)包人要求參照合同約定扣留一定比例的工程款作為工程質(zhì)量保修金的,應予支持。
32、當事人申請對工程造價(jià)進(jìn)行鑒定的,如何處理?
當事人對工程價(jià)款存在爭議,既未達成結算協(xié)議,也無(wú)法采取其他方式確定工程款的,法院可以根據當事人的申請委托有司法鑒定資質(zhì)的工程造價(jià)鑒定機構對工程造價(jià)進(jìn)行鑒定;當事人雙方均不申請鑒定的,法院應當予以釋明,經(jīng)釋明后對鑒定事項負有舉證責任的一方仍不申請鑒定的,應承擔舉證不能的不利后果。
鑒定過(guò)程中,一方當事人無(wú)正當理由在規定期限內拒絕提交鑒定材料或拒不配合,導致鑒定無(wú)法進(jìn)行,經(jīng)法院釋明不利后果后其仍拒絕提交或拒不配合的,應承擔舉證不能的不利后果。
33、當事人在訴前共同委托鑒定的效力如何認定?
當事人訴前已經(jīng)共同選定具有相應資質(zhì)的鑒定機構對建設工程作出了相應的鑒定結論,訴訟中一方當事人要求重新鑒定的,一般不予準許,但有證據證明該鑒定結論具有《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據的若干規定》第二十七條第一款規定情形除外。
34、工程造價(jià)鑒定中法院依職權判定的事項包括哪些?
當事人對施工合同效力、結算依據、簽證文件的真實(shí)性及效力等問(wèn)題存在爭議的,應由法院進(jìn)行審查并做出認定。法院在委托鑒定時(shí)可要求鑒定機構根據當事人所主張的不同結算依據分別作出鑒定結論,或者對存疑部分的工程量及價(jià)款鑒定后單獨列項,供審判時(shí)審核認定使用,也可就爭議問(wèn)題先做出明確結論后再啟動(dòng)鑒定程序。
35、發(fā)包人無(wú)正當理由拒絕結算工程款的,欠付工程款利息的起算點(diǎn)如何確定?
發(fā)包人在施工合同約定的審核結算期限內無(wú)正當理由拒絕結算或故意拖延結算,在審核期限屆滿(mǎn)后也未支付工程款,承包人要求發(fā)包人從合同約定的審核結算期限屆滿(mǎn)的次日起計算欠付工程款利息的,可予支持,但合同另有約定的除外。
36、承包人同時(shí)主張逾期支付工程款的違約金和利息的,如何處理?
建設工程施工合同明確約定發(fā)包人逾期支付工程款,承包人可以同時(shí)主張逾期付款違約金和利息的,依照其約定,發(fā)包人主張合同約定的違約金和利息之和過(guò)分高于實(shí)際損失請求予以適當減少的,按照《最高人民法院關(guān)于適用中華人民共和國合同法>若干問(wèn)題的解釋?zhuān)ǘ返诙艞l的規定處理;沒(méi)有約定或約定不明的,對承包人的主張,一般不應同時(shí)支持,但承包人有證據證明合同約定的違約金或利息單獨不足以彌補其實(shí)際損失的除外。
37、施工合同約定對承包人違約行為處以“罰款”的條款的性質(zhì)如何認定?
建設工程施工合同約定承包人存在工期遲延、質(zhì)量缺陷、轉包或違法分包等違約行為,發(fā)包人可對承包人處以罰款的,該約定可以視為當事人在合同中約定的違約金條款,應依據《中華人民共和國合同法》第一百一十四條的規定予以處理。
38、承包人以發(fā)包人拖延結算或欠付工程款為由拒絕交付工程的,如何處理?由此造成的損失如何承擔?
工程竣工驗收合格后,承包人以發(fā)包人拖延結算或欠付工程款為由拒絕交付工程的,一般不予支持,但施工合同另有明確約定的除外。
承包人依據合同約定拒絕交付工程,但其拒絕交付工程的價(jià)值明顯超出發(fā)包人欠付的工程款,或者欠付工程款的數額不大,而部分工程不交付會(huì )嚴重影響整個(gè)工程使用的,對發(fā)包人因此所受的實(shí)際損失,應由當事人根據過(guò)錯程度予以分擔。
39、合作開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)項目中,承包人主張欠付工程款的,如何處理?
兩個(gè)以上的法人、其他組織或個(gè)人合作開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)項目,其中合作一方以自己名義與承包人簽訂建設工程施工合同,承包人要求其他合作方對欠付工程款承擔連帶責任的,應予支持。
承包人僅以建設工程施工合同發(fā)包人為被告追索工程款的,應依承包人的起訴確定被告。
40、發(fā)包人承租建筑物后以自己名義對外簽訂施工合同,承包人應當如何主張權利?
發(fā)包人(承租人)與建筑物所有權人簽訂租賃合同租賃該建筑物后,以自己的名義對外簽訂施工合同,承包人主張工程款的,應當以施工合同的發(fā)包人為被告提起訴訟。
發(fā)包人下落不明或喪失支付能力,且建筑物所有權人與發(fā)包人之間的租賃合同已經(jīng)終止,承包人以建筑物所有權人為被告主張權利的,建筑物所有權人在其實(shí)際受益范圍內承擔賠償責任。
上一篇:住建部不再受理紙質(zhì)資質(zhì)申報材料,統一實(shí)行電子化!
下一篇:國務(wù)院督查組暗訪(fǎng)建筑業(yè)"掛證"亂象,建議個(gè)人違法禁入、企業(yè)違法重罰